Договор подряда на разработку технической документации

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 355
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 525

Отказное письмо органа по сертификации. Поиск образцов. Образец договора на разработку проектной документации для котельной. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации по объекту: Автоматизированная паро-водогрейная котельная с аварийным топливным хозяйством далее Работа или Документация.

Образец договора подряда на выполнение работ по разработке технической документации задание разрабатывается проектировщиком , заключаемый между юридическими и физическими лицами. Договор подряда на выполнение работ по разработке технической документации задание разрабатывается проектировщиком о нижеследующем:.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

§ 4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Образец договора подряда на выполнение работ по разработке технической документации задание разрабатывается проектировщиком , заключаемый между юридическими и физическими лицами. Договор подряда на выполнение работ по разработке технической документации задание разрабатывается проектировщиком о нижеследующем:.

Использовать Документацию только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не передавать Документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика. Оказывать содействие Проектировщику в выполнении работ по разработке технической документации. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке технической документации вследствие обстоятельств, независящих от Проектировщика. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

Сроки для устранения недостатков в Документации, а также сроки возмещения убытков согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

Обязательство Заказчика оплатить стоимость работ считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных пп. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

В случае наступления обстоятельств, указанных в п. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для представления в уполномоченный государственный орган для согласования разработанной Документации. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по разработке технической, нормативной и методической документации, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Объем, содержание и сроки оказания Услуг определяются Техническим заданием Приложение 1 , являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему договору, включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем.

Датой исполнения обязательств по оплате фактически оказанных услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе задержать оплату оказанных услуг в случае представления ненадлежаще оформленных актов сдачи-приемки и счета-фактуры до устранения замечаний в их оформлении.

Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги в соответствии с требованиями Заказчика. Исполнитель обязан оказывать услуги по разработке технической, нормативной и методической документации с привлечением персонала имеющего соответствующие квалификационные удостоверения и инженерно-технического работника, ответственного за проведение услуг.

Исполнитель обязан представлять в срок, в соответствии со статьей 5. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель имеет право привлекать с предварительного письменного согласия Заказчика для оказания услуг по данному договору третьих лиц, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия и результаты оказанных третьими лицами услуг как за свои собственные.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства услуг. Запретить курение в не установленных местах. Работать в спецодежде установленного образца и в защитных касках.

Исполнитель соблюдает требования нормативно-методического документа СК При возникновении аварий, пожара Исполнитель обязан сообщить о происшедшем Администрации Заказчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти, и до прибытия специалистов Заказчика, организовать координацию действий персонала по локализации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых услуг и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо работника, привлекаемого для оказания услуг по Договору.

Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора. Настоящим Исполнитель обязуется защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим оказанием Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с оказанием Исполнителем услуг по Договору, Исполнитель обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков. Исполнитель обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами при нарушении Исполнителем действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.

Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.

Исполнитель обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком в части нарушений, возникших при оказании услуг Исполнителем и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в плане мероприятий.

Непредставление списка ответственных лиц Подрядчиком будет расцениваться как несоблюдение со стороны подрядной организации условий настоящего договора. Исполнитель обязан оформлять разрешения, производить начисления платежей и оплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов производства и потребления, образующихся в процессе деятельности Исполнителя.

Исполнитель обязан заключать договоры на размещение отходов производства и потребления, образующиеся в процессе деятельности Исполнителя. Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить электроэнергией свои производственные и бытовые объекты и выполнить услуги по договору от собственного источника электроэнергии или при наличии технической возможности у Подрядчика от его сетей при соблюдении Исполнителем следующих условий:.

Запросить у эксплуатирующей организации и выполнить в полном объёме технические условия на присоединение электроустановок к сети;. Ежемесячно до 25 числа отчётного месяца предоставлять и согласовывать с Управлением Энергообеспечения Подрядчика объём фактически потреблённой электроэнергии. Подключение к сети электрооборудования исполнителя производится эксплуатирующей организацией по заявке установленной формы, после оказания в полном объеме требований технических условий на присоединение, в т.

Ответственность за увеличение сроков оказания услуг по договору из-за отсутствия точки подключения к электрической сети по какой-либо причине в полном объёме лежит на Исполнителе. Исполнитель является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при оказании услуг, являющихся предметом настоящего Договора как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком.

В процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта услуг и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги, согласно подписанным сторонами Актам сдачи-приемки услуг и в сроки, согласно условий настоящего Договора.

Заказчик имеет право изменять номенклатуру работ, сроки выполнения работ в пределах суммы настоящего Договора. Заказчик обязуется своевременно передавать необходимые для анализа и выдачи рекомендаций материалы Ежедекадно — отчет по закачке ингибитора, кустовые дебиты жидкости Установить 20 числа ежемесячно последний срок передачи информации для написания отчета текущего месяца.

Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя необходимыми для оказания услуг сведениями и документами, передаваемыми по акту приема-передачи. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя Автотранспортного предприятия, др. Заказчик имеет право проверить в любое время порядок и качество оказания услуг, предусмотренных Договором. Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору.

Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3 трех рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам.

В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказания услуг. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете стоимости объема услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до го числа месяца, следующего за отчетным.

В течение 5 Пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры для руководителя — документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц — приказа иного распорядительного документа по организации, доверенности от организации , а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц.

В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом иным распорядительным документом по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа наименование, дата, номер.

Счета-фактуры передаются нарочным курьером с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров работ, услуг по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику подписанный главным инженером аналитический отчет, в течение 5-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, кроме того, Исполнитель обязуется один раз в десять дней предоставлять промежуточные отчеты по скорости коррозии в электронном виде.

Установить 20 числа ежемесячно последний срок принятия информации для написания отчета текущего месяца. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 2-х двух дневный срок после приостановки оказания услуг. В этом случае Заказчик обязан в ти десяти дневный срок, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг.

При остановке услуг по Договору по инициативе любой из Сторон, в течение 5 пяти дней с момента остановки Сторонами оформляется двусторонний Акт, который является основанием для оплаты оказанного Исполнителем объема услуг. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Исполнитель не несет ответственность за качество разрешительной документации, передаваемой Заказчиком.

Исправление оказанных услуг, необходимость проведения которых была вызвана недостатками технической документации Заказчика, выполняются за счет Заказчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате. За каждый факт появления работника Исполнителя на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика далее Объекты в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, оружия, орудий охоты и ловли Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере пятнадцать тысяч рублей.

Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя тел. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа.

Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа. Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю Автотранспортному предприятию, др.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 ГК РФ. Договор подряда на выполнение проектных работ разработка технической документации. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической документации, необходимой для [ указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Выполняемая по настоящему договору работа по разработке технической документации далее по тексту - Техническая документация включает в себя следующее: [ подробно указать перечень научной, технической и другой документации, подлежащей разработке, а также содержание, объем, этапы и другие условия выполняемой работы ]. Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [ указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости - промежуточные сроки выполнения работы ].

Договор на разработку технической документации образец 2019 год

Первый вид пенсии назначается при ряде условий, в том числе наличии необходимого стажа, пенсионных баллов и достижения соответствующего возраста.

От 5 605 рублей при наличии более двух иждивенцев. Реквизиты забиты в базу и обновляются регулярно. Я проживаю в Подмосковье и пыталась найти ближайшие центры. Наследство открывается либо после смерти наследодателя по закону, либо по завещанию. Общие положения о транспортном налоге. Также вы можете получить номерок напрямую через Госуслуги.

Случаи, когда страхование обязательно. Основная часть предусмотренных Генеральным планом мероприятий концентрируется в зонах развития, расположенных в срединной части города.

Будьте готовы к неожиданным вопросам. В основном на ребенка - его обучение или лечение. Как отозвать доверенности при необходимости. Однако в ряде ситуаций всё-таки такой союз может привести к уголовной ответственности.

Найти такую компанию не сложно. С направлением нужно посетить поликлинику и взять справку на малыша. Значение технического задания при проектировании и инженерных изысканиях сложно переоценить. Можно ли построить двухквартирный дом в 2019 году на участке снт.

А также она имеет право не посещать центр занятости для ежемесячных отметок по поиску работы. Для принятия правильного решения судом надо предоставить объективные и реальные доказательства, документы и т. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере ( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента оказания услуг в полном объеме (либо с момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п.

Как известно, от многоразовой зарядки практически у всех свинцовых батарей этот параметр снижается, что обусловлено их конструктивными особенностями.

Чтобы пользоваться всеми электронными госуслугами, подтвердите личность одним из удобных способов.

Реновация в Бескудниково - решение правительства. По истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.

Не все знают, но жилой дом и надел земли, прилагаемый к строению, продаются совместно. Повышаются шансы развития инфекционных заболеваний. В вашем случае это может быть уже не пять тысяч рублей, а, например, в десять раз. Таким образом, период отпуска по беременности и родам включается в стаж, дающий право для назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения в календарном порядке.

Процедура оформления и последствия нарушения зависят от того, какая именно прописка отсутствует - временная или постоянная.

Меры социальной поддержки ветеранов труда. Но дали там столько, что хватило только чтоб оплатить проценты. Но есть пособия, которые заложены в региональные бюджеты.

При этом статус приезжего не имеет значения, будь он туристом на выходные дни, или намеренным на долгосрочное пребывание, либо трудоустройство. Отметить сведения о причине посещения налоговой службы, а также о времени визита. Договор добровольного медицинского страхования заключается, как очевидно из названия, на добровольной основе.

Вам необходимо набрать 25 лет педагогического стажа, после чего Вы сможете получить пенсию по выслуге лет. Все данные вносятся корректно и не могут содержать фактологических ошибок. Если место жительства ответчика и его доходы неизвестны, потребуется подать в суд ходатайства с просьбами прояснения ситуации.

Часто бывает, что наследодатель оставляет после себя не только имущество, денежные вклады и автомобили, но и наличные деньги. После того как все документы будут проверены специалистом, и с них будут сняты все копии, тогда уже составляется договор между сторонами. Такой контроль даст полную уверенность в правильности проведенных операций.

Государство оказывает помощь педагогам, нуждающимся в получении или приобретении жилья по договору социального найма или в собственность. Это связано с тем, что в судебном порядке дополнительная комиссия взимается за каждое требование, которые выдвигается супругами. По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Необходимости ухода за ребенком старше 15 лет или находящемся на стационарном лечении. Без документов регпалата не пропустит. В июне-июле позвонили, сказали надо оплатить сумму в 5000 и закрыть карту.

В этом случае документы продавца проверяет покупатель. И до июля тянуть не хотим. Здравствуйте, доказывайте свою невинность. Проверить количество оставшихся поездок можно в любое время, приложив билет к желтому индикатору, расположенному в вестибюле.

Но это в том случае, если время на это. Если даже в выписке нет данных об арестах, не поленитесь получить перед регистрацией свежую выписку или хотя бы проверить информацию онлайн на сайте Росреестра.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лекция 5: Разработка проектных документов
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. endoori1988

    Здравствуйте Марина, вопрос такой сыну 16, у него нет друзей (один был к кому он ходил он уехал учиться)в классе не общается, говорит разные взгляды.

  2. Дементий

    Города атомщиков- это закрытый рай.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных